2023年工程造价协议书,菁华2篇(范例推荐)
工程造价协议书1甲方:xx乙方:xx有限公司按照《中华人民共和国经济合同法》和其他有关规定的原则,结合技术经济服务具体情况,双方达成协议如下:第一条:工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.开工日期下面是小编为大家整理的2023年工程造价协议书,菁华2篇(范例推荐),供大家参考。
工程造价协议书1
甲方:xx
乙方:xx有限公司
按照《中华人民共和国经济合同法》和其他有关规定的原则,结合技术经济服务具体情况,双方达成协议如下:
第一条:工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 开工日期:
4. 竣工日期:
5. 建设单位:
6. 施工单位:
第二条:审价内容
甲方委托乙方完成上述工程竣工结算审价。
第三条:审价依据
1. 招投标文件、施工承包合同、竣工图、设计变更及现场签证、会议纪要等;
2. 工程竣工结算书;
3. 相关定额及有关现行价及造价信息。
第四条:审价原则
1. 在工作中遵循公*、公正、公开及合法的原则;
2. 认真、细致、周到地进行审价服务工作。
第五条:甲方权利与义务
1. 甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;
2. 甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(*规定者例外);
3. 甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见;
4. 甲方应向乙方及时提供所需的有关书面资料;
5. 甲方为乙方的工作开展提供必须的配合;
6. 甲方须按约及时向乙方支付服务费用。
第六条:乙方权利和义务
1. 乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;
2. 乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;
3. 乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;
4. 乙方应保证在委托工作中遵循公*、公正、公开及合法的原则,认真、细致、周到地进行服务工作。
第七条:合同费用
1. 收费标准:按沪建计联(2005)第834号、沪价费(2005)第056号关于《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的规定执行;
2. 支付方式:乙方出具审价报告后,甲方在一周内支付审价费用。
第八条:协议时效
1. 本协议自签订之日起生效;
2. 双方确定,本协议所含的工作内容至工程审价完成后结束。
第九条:违约责任
1. 如发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理。
2. 双方调解不成,可申请上海市仲裁委员会仲裁,也可以向工程所在地法院提出诉讼。
第十条:其他
1. 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商或签定补充协议,所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式四份,其中正本二份,副本二份;甲方持正本一份,副本一份;乙方持正本一份,副本一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
(或委托代表人):
工程造价协议书2
GF—1999—0201
合同编号:
建设工程施工合同
发包人(全称):_无锡市滨湖区蓝天养老院__
承包人(全称):_江苏中轩建设有限公司_
中华人民共和国* 制定
国家工商行政管
理局
第一部分协议书
承包人(全称):_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称: ______________ 工程地点: ________________ 工程内容:__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号: _______________________
资金来源: ________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围:__施工图所含的全部工程项目
第三条 合同工期
开工日期:___(以进场通知为准)
竣工日期:__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准:________合格
第五条 合同价款
金额(大写): ______________________________元(人民币)
¥:_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点:
本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。
发 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开 户 银 行:开 户 银 行:
账号: 账号:
邮 政 编 码:邮 政 编 码:
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的\\\"履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
工程造价管理部门: 指*有关部门、县级以上人民*建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的
推荐访问:菁华 协议书 工程造价 工程造价协议书 菁华2篇 工程造价协议书1 工程造价合同范本2017 工程造价协议书100字 工程造价咨询合同范本
版权声明:
1.十号范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《2023年工程造价协议书,菁华2篇(范例推荐)》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。